GB / ENSIT
RAPPORTI CONTRATTUALI
inizio lavori a. 5-11-2018
29-10-2018
€ 100MILA
ESECUZIONE IN SUBAPPALTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO
1° CONTRATTO
28-12-2018
2° CONTRATTO (estensione)
IMPIANTO ANTINCENDIO
€41MILA
26-2-2019
MAIL GB - ENSIT
Per la constatazione dello stato di avanzamento la verifica dei ritardi accumulati e la programmazione dei lavori futuri con nostro ing. Gianfranco Gianni Vogliate anticipare a mezzo mail tutte le eventuali problematiche che a tutt’oggi non hanno consentito di rispettare il programma precedentemente concordato.
(Mancanza di disegni, materiali, informazioni, ecc specificando i particolari) Quanto definito nell’incontro di martedì avrà valenza contrattuale e non sarà prorogabile.
è richiesta unicamente la,partecipazione di un vostro rappresentante con poteri decisionali e informato sulla situazione di cantiere
31-3-2019
€ 341MILA
3° CONTRATTO (estensione)
2-4-2019
MAIL GB - ENSIT
A seguito incontro odierno riepilogo di seguito quanto condiviso in merito alla programmazione
lavori a vostro carico
10-5-2019
RISPOSTA GB - APPROVIGIONAMENTI
SAL 1 30-11-2018
€ 24.309 (-10% grz)
TOTALE 21k
SAL 2 31-12-2018
€ 21K 1° contratto
90% posa carpenteria
65% posa tubaz
€ 12K 1°estensione
30%
TOTALE 30k
SAL 3 31-1-2019
€17K 1° contratto
95% posa carpenteria
85% posa tubaz
€ 16K 1°estensione
70%
TOTALE 30k
SAL 4 28-2-2019
1° contratto
98% posa carpenteria
95% posa tubaz
TOTALE 21K
altri vari
€ 12K 1°estensione
+15% (=85%)
6MILA
PROVVISORIA (2° ESTENSIONE)
27MILA
TOTALE 50MILA
SAL 5 31-3-2019
1° contratto
ESEGUITO O%
1°estensione
ESEGUITO 0%
85%
PROVVISORIA (2° ESTENSIONE)
78MILA
TOTALE SECONDA EST. 105MILA
TOTALE 70MILA
SAL 6 30-4-2019
PRIMO ADDEBITO: € 4594: NON CONTABILIZZATO MA IN SAL
riscontro documentale - APRILE 2019
1° contratto
€ 4K 1°estensione
+10% (=95%)
2° ESTENSIONE)
93MILA
TOTALE 84MILA
SAL 7 31-5-2019
ADDEBITI PER € 68MILA
SOTTOCENTRALE: € 52MILA
STACCHI NON REALIZZATI (CIT): € 10760
Sottoargomento
FORMAZIONE COLLETTORE SOTTOCENTRALE: € 4594
non contabilizzato
il suddetto importo complessivo, ossia Euro 52.699,00, sia sproporzionato a fronte dell’avvenuta realizzazione da parte di ENSIT del 65% dell’opera, alla predetta sub appaltata a complessivi Euro 105.000,00.
Ed infatti, restavano da eseguire lavori per il 35 %, ossia per Euro 36.750,00; mentre, la Gianni Benvenuto gli e ne addebita Euro 52.699,00, ossia un sovra costo pari a Euro15.949,00
In pratica, la Gianni Benvenuto, a fine aprile 2019 e dunque soltanto un mese dopo dall’avere sub appaltato le suddette opere a ENSIT con l’Estensione n. 2 a complessivi Euro 105.000,00, in maniera del tutto arbitraria, non essendo stato pattuito un termine essenziale di ultimazione, senza peraltro
previamente informare ENSIT, affidava a terzi (e precisamente 11 lavoratori di Bologna, non competenti, a costi elevatissimi) il 35%delle opere da realizzare
1° contratto
10K€
1°estensione
0% (=95%)
2° ESTENSIONE
64MILA
TOTALE 84MILA
SAL 8 30-6-2019
ADDEBITI PER € 68MILA
SOTTOCENTRALE: € 52MILA
STACCHI NON REALIZZATI (CIT): € 10760
FORMAZIONE COLLETTORE SOTTOCENTRALE: € 4594
CONTABILIZZATO
1° contratto
ULTIMATO (100 SU 105MILA)
1°estensione
ULTIMATO
2° ESTENSIONE
26-4-2019 - L1
elenco dettagliato proroghe concesse
NOTA BENE
19a settimana : 12/05/2019
20a settimana : 19/05/2019
21a settimana : 26/05/2019
22a settimana : 02/06/2019
27-5-2019 - L2
“constatato che, pur avvicinandosi le scadenze concordate, non siete in grado di adeguare il numero del personale presente alle reali necessità lavorative” – comunicava “che, in aderenza alle clausole del contratto in essere, provvederemo ad eseguire parte dei lavori mancanti con altre aziende. Ciò anche al fine di tutelare i reciproci interessi cercando di evitare o, quantomeno, di limitare le penali per ritardata consegna”.
5-8-2019 - L3
“facendo seguito ai reiterati ritardi accumulati, nonché alla mancanza di numericamente adeguato personale in cantiere, Vi segnaliamo che dal 1° agosto 2019 abbiamo disposto che personale di altra società provveda ad eseguire quanto a Voi affidato ma che non avete eseguito nei termini concordati. Ciò anche nel tentativo di evitare l’applicazione delle penali contrattuali nonché dei maggiori danni che ne deriverebbero
26-9-2019 - L4
Nelle more della definizione contabile, alla luce dei danni patiti per ritardi come da nostre precedenti PEC L1 del 26/4/19, L2 del 27/5/19, L3 del 5/8/19 e per danni emersi per lavorazioni a Voi affidate, ci riserviamo di addebitarvi tutti i costi che ne deriveranno
Sottoargomento