GB / ENSIT

Ver más

il contratto

por Ylenia Costantino

Soci amministratori

por Davide Pecchia

Cruscotto giornaliero

por Mindomo Team

Portfolio-Claudia Tronci

por Claudia Tronci

270819_Sollecito_ Completamento delle opere del 30 agosto 2019_18-084

SOLLECITO STAFFAGGIO 1/6/19: VEDI NS. MAIL 010619_2° sollecito staffaggi sismici

Come anticipato ognuno per le proprie competenze deve provvedere celermente allo staffeggiò sismico

SOLLECITO 21-5-19: VEDI NS MAIL: 210519_sollecito_staffaggio Sismico

SOLLECITO 2-4-19: VEDI NS MAIL: programma lavori condiviso al 02/04/19

INDICATI PUNTUALI TERMINI DI CONSEGNA: A seguito incontro odierno riepilogo di seguito quanto condiviso in merito alla programmazione lavori a vostro carico

NFW IMPIANTISTICA INDUSTRIALE (ditta terza in sostituzione)

INIZIO LAVORI 27-5-2019: VEDI MAIL 24.5.2019

SAL + PEC L1-L4

S.A.L.

CONTRATTI

26-9-2019 - L4

Nelle more della definizione contabile, alla luce dei danni patiti per ritardi come da nostre precedenti PEC L1 del 26/4/19, L2 del 27/5/19, L3 del 5/8/19 e per danni emersi per lavorazioni a Voi affidate, ci riserviamo di addebitarvi tutti i costi che ne deriveranno

5-8-2019 - L3

“facendo seguito ai reiterati ritardi accumulati, nonché alla mancanza di numericamente adeguato personale in cantiere, Vi segnaliamo che dal 1° agosto 2019 abbiamo disposto che personale di altra società provveda ad eseguire quanto a Voi affidato ma che non avete eseguito nei termini concordati. Ciò anche nel tentativo di evitare l’applicazione delle penali contrattuali nonché dei maggiori danni che ne deriverebbero

27-5-2019 - L2

“constatato che, pur avvicinandosi le scadenze concordate, non siete in grado di adeguare il numero del personale presente alle reali necessità lavorative” – comunicava “che, in aderenza alle clausole del contratto in essere, provvederemo ad eseguire parte dei lavori mancanti con altre aziende. Ciò anche al fine di tutelare i reciproci interessi cercando di evitare o, quantomeno, di limitare le penali per ritardata consegna”.

26-4-2019 - L1

elenco dettagliato proroghe concesse NOTA BENE 19a settimana : 12/05/2019 20a settimana : 19/05/2019 21a settimana : 26/05/2019 22a settimana : 02/06/2019

SAL 8 30-6-2019

ULTIMATO

ULTIMATO (100 SU 105MILA)

CONTABILIZZATO

SAL 7 31-5-2019

2° ESTENSIONE

64MILA

0% (=95%)

10K€

ADDEBITI PER € 68MILA

In pratica, la Gianni Benvenuto, a fine aprile 2019 e dunque soltanto un mese dopo dall’avere sub appaltato le suddette opere a ENSIT con l’Estensione n. 2 a complessivi Euro 105.000,00, in maniera del tutto arbitraria, non essendo stato pattuito un termine essenziale di ultimazione, senza peraltro previamente informare ENSIT, affidava a terzi (e precisamente 11 lavoratori di Bologna, non competenti, a costi elevatissimi) il 35%delle opere da realizzare

il suddetto importo complessivo, ossia Euro 52.699,00, sia sproporzionato a fronte dell’avvenuta realizzazione da parte di ENSIT del 65% dell’opera, alla predetta sub appaltata a complessivi Euro 105.000,00. Ed infatti, restavano da eseguire lavori per il 35 %, ossia per Euro 36.750,00; mentre, la Gianni Benvenuto gli e ne addebita Euro 52.699,00, ossia un sovra costo pari a Euro15.949,00

FORMAZIONE COLLETTORE SOTTOCENTRALE: € 4594

non contabilizzato

SOTTOCENTRALE: € 52MILA STACCHI NON REALIZZATI (CIT): € 10760

Sottoargomento

SAL 6 30-4-2019

TOTALE 84MILA

2° ESTENSIONE)

93MILA

€ 4K 1°estensione

+10% (=95%)

0%

PRIMO ADDEBITO: € 4594: NON CONTABILIZZATO MA IN SAL

riscontro documentale - APRILE 2019

SAL 5 31-3-2019

TOTALE 70MILA

78MILA

TOTALE SECONDA EST. 105MILA

1°estensione

ESEGUITO 0%

85%

ESEGUITO O%

SAL 4 28-2-2019

TOTALE 50MILA

PROVVISORIA (2° ESTENSIONE)

27MILA

+15% (=85%)

6MILA

1° contratto

altri vari

95% posa tubaz

TOTALE 21K

98% posa carpenteria

SAL 3 31-1-2019

€ 16K 1°estensione

70%

€17K 1° contratto

85% posa tubaz

95% posa carpenteria

SAL 2 31-12-2018

TOTALE 30k

€ 12K 1°estensione

30%

€ 21K 1° contratto

65% posa tubaz

90% posa carpenteria

SAL 1 30-11-2018

TOTALE 21k

€ 24.309 (-10% grz)

GB / ENSIT

[

10-5-2019

RISPOSTA GB - APPROVIGIONAMENTI

2-4-2019

MAIL GB - ENSIT A seguito incontro odierno riepilogo di seguito quanto condiviso in merito alla programmazione lavori a vostro carico

31-3-2019

3° CONTRATTO (estensione)

€ 341MILA

26-2-2019

MAIL GB - ENSIT Per la constatazione dello stato di avanzamento la verifica dei ritardi accumulati e la programmazione dei lavori futuri con nostro ing. Gianfranco Gianni Vogliate anticipare a mezzo mail tutte le eventuali problematiche che a tutt’oggi non hanno consentito di rispettare il programma precedentemente concordato. (Mancanza di disegni, materiali, informazioni, ecc specificando i particolari) Quanto definito nell’incontro di martedì avrà valenza contrattuale e non sarà prorogabile. è richiesta unicamente la,partecipazione di un vostro rappresentante con poteri decisionali e informato sulla situazione di cantiere

28-12-2018

€41MILA

IMPIANTO ANTINCENDIO

2° CONTRATTO (estensione)

29-10-2018

1° CONTRATTO

ESECUZIONE IN SUBAPPALTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E IDRICO SANITARIO

€ 100MILA

RAPPORTI CONTRATTUALI

inizio lavori a. 5-11-2018